在建设工程领域，层层转包、违法分包几乎是“公开的秘密”。总包单位中标后收取管理费，将工程转给“内部承包人”；承包人再次转包，最终由没有资质的实际施工人组织工人完成施工。一旦链条某一环断裂，工程款支付便陷入僵局。本文以广西壮族自治区资源县人民法院（2024）桂0329民初233号判决书为样本，深度解析工程价款结算、逾期付款利息以及优先受偿权行使中的法律风险与实操要点，为实际施工人与总包企业提供镜鉴。
一、案情概览：一份承诺书，三家主体，三十万工程款对簿公堂
（一）案件事实梳理
- 工程背景：2019年9月，资源县城市管理监督局将“创城划标线工程”发包给广西某某建设工程有限公司（以下称某甲公司），合同价款暂定114万余元。
- 转包链：某甲公司中标后，与李某华签订《工程项目内部施工协议》，约定由李某华自主经营、独立核算、自负盈亏，某甲公司收取13%管理费。某乙公司（注：某甲公司的分公司，已于2022年9月注销）又将部分工程交由李某华。后李某华于2020年8月与唐某学签订《标线施工协议》，将路面标线施工以包工包料方式转包给唐某学。
- 结算争议：工程完工后，李某华于2022年1月30日出具《承诺书》，载明“资源交警大队创城划线工程，共计支付叁拾万元整（300000元）工程款下来支付唐某学劳务费：壹拾万元整（100000元）”。但迟迟未支付。
- 诉讼请求：唐某学诉请李某华支付工程款30万元及利息，并要求某甲公司承担连带责任。
- 裁判结果：法院认定《标线施工协议》无效，但因工程已实际使用，参照合同约定折价补偿，判令李某华支付唐某学工程款30万元及利息；驳回唐某学对某甲公司的诉请。
（二）本案核心争议点
- 李某华与唐某学签订的《标线施工协议》是否有效？
- 唐某学能否突破合同相对性向总包单位某甲公司主张工程款？
- 优先受偿权在本案中是否适用、如何行使？
二、法律焦点深度解析
（一）层层转包背景下，合同无效但工程款请求权依然成立
本案中，法院明确认定：
“唐某学没有建设工程施工资质，李某华与唐某学签订《标线施工协议》无效。”
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（下称《建工解释一》）第一条，承包人未取得建筑业企业资质签订的施工合同依法无效；转包、违法分包签订的合同亦无效。
但合同无效不等于“白干”。 《民法典》第七百九十三条确立了折价补偿规则：建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。本案中，涉案工程发包方已实际使用，且唐某学与李某华已就工程价款进行结算，法院据此支持了唐某学的工程款主张。
痛点提示：现实中大量实际施工人没有书面合同，更无结算资料。一旦发生纠纷，工程款结算依据缺失是最大的败诉风险点。施工过程中务必留存：施工日志、工程量确认单、阶段性验收记录、微信沟通记录、银行转账凭证。
（二）实际施工人能否向总包单位主张工程款？——合同相对性的“墙”与“门”
唐某学要求某甲公司承担连带支付责任，法院未予支持，理由是：
“唐某学没有提供证据证明与某甲公司存在合同或事实上的权利义务关系。”
合同相对性原则是建设工程施工合同纠纷的基础。虽然《建工解释一》第四十三条赋予实际施工人突破合同相对性直接起诉发包人的权利，但该条的适用有严格限制：
- 仅适用于转包、违法分包情形，不适用于借用资质（挂靠） ；
- 实际施工人只能向发包人（即业主）主张权利，不能向与其没有合同关系的中间转包人（如总包单位）主张；
- 层层转包或多层分包中，实际施工人不能向与其无合同关系的承包人、分包人主张工程款。
本案的典型意义在于：某甲公司作为总包单位，与唐某学之间没有直接合同关系，且某甲公司已向李某华超付工程款（合同约定26万元，实际支付60余万元），唐某学仅能向合同相对方李某华主张。
实操建议：实际施工人在承接工程时，务必审查合同相对方的资信情况，尽量与总包单位或发包人建立直接联系，通过三方协议、委托付款、债权转让等方式规避相对方“空壳化”风险。
（三）优先受偿权行使：本案的“题眼”与“缺失”
本文主题聚焦建设工程价款优先受偿权。本案判决书虽未单列优先受偿权的争议，但其中涉及的关键问题值得深入探讨：
1. 优先受偿权的法律依据与行使主体
《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
行使主体的范围界定是司法实践中的高频争议焦点：
- 与发包人直接签订施工合同的承包人，当然享有优先受偿权；
- 勘察人、设计人，在符合条件下可以主张；
- 实际施工人，原则上不属于“承包人”，但若其与发包人存在直接合同关系，或发包人明知并认可其施工事实，部分法院支持其主张；
- 违法分包、转包合同中的实际施工人，通说认为不享有优先受偿权。
2. 优先受偿权的行使期限
《建工解释一》第四十一条规定：承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
注意：2021年1月1日起施行的《建工解释一》已将原六个月期限延长为十八个月，这给了承包人更充分的准备时间。但实践中大量承包人因不知法、不问法、拖延观望，错失优先受偿权行使期限。
3. 优先受偿权的范围
优先受偿权的范围仅限于建设工程价款，包括工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失、逾期利息、违约金、损害赔偿金等。
本案中，唐某学主张的工程款300000元属于优先受偿权保护范围；其主张的利息21562.5元，则一般不在优先受偿权范围内。这一点，是优先受偿权与普通债权在受偿顺序上的关键区别。
4. 优先受偿权的行使方式
- 协议折价：承包人与发包人协商，将工程折价抵偿工程款；
- 申请法院拍卖：承包人请求人民法院依法拍卖工程，并就拍卖价款优先受偿；
- 在执行程序中主张：在执行分配方案中主张优先受偿，或者在破产程序中申报优先债权。
（四）逾期付款利息的起算时点：从“约定不明”到“实际交付”
法院依据《建工解释一》第二十七条，认定利息从“应付工程价款之日”起算。本案中，双方未约定明确的付款时间，法院以李某华出具《承诺书》之日（2022年1月30日）视为结算日，据此起算利息。
实操要点：实际施工人在催款过程中，应通过书面催告函、结算确认单、还款承诺书等方式固定“应当给付之日”，从而锁定利息起算点。现实中，不少案件因无法证明应付款日，导致利息只能从起诉之日起算，损失巨大。
三、本案判决的启示：优先受偿权不是“自动权利”，而是“行动权利”
（一）对实际施工人的行动建议
- 签订合同时：审查对方资质、信誉，尽量与总包单位或发包人直接签约，避免成为信息不对称的末端；
- 施工过程中：保留工程量确认单、隐蔽工程验收记录、材料采购付款凭证，形成完整的结算证据链；
- 竣工结算时：主动对账、固定书面结算文件，避免“口头结算”；
- 催款过程中：发函催告时可以明确援引《民法典》第八百零七条，告知对方若逾期不付，将行使优先受偿权，增加谈判筹码；
- 维权路径选择：优先考虑申请支付令（债权债务关系明确）、诉前财产保全（查封、冻结对方资产），确保生效判决能够执行。
（二）对总包单位的风险警示
- 严格审查转包、分包合同的合法性，避免因转包行为被认定为违法导致管理费约定无效；
- 加强对“内部承包人”的履约监管，防止其以公司名义对外签订合同、表见代理风险；
- 保留付款凭证和结算凭证，防止被实际施工人“倒逼”承担连带责任；
- 关注“农民工工资”特别规定：依据《保障农民工工资支付条例》，总包单位对农民工工资支付负有先行垫付义务，不能以未与劳务分包方结算为由逃避。
四、结语
建设工程价款结算与优先受偿权行使是施工企业、实际施工人最关心也最容易“踩坑”的领域。本案昭示：法律规定再好，也需要权利人“及时出手”——固定证据、书面对账、依法催告、及时诉讼。在工程款纠纷中，时间就是金钱，“十八个月”的优先受偿权行使窗口期一旦错过，纵有胜诉判决，也可能因清偿顺序靠后而落空。
姜清东，北京安博（上海）律师事务所。
五、建设工程优先受偿权与结算纠纷实务问答
（一）关于优先受偿权行使条件与主体
-
问：建设工程价款优先受偿权是什么？谁可以行使？ 答：是指承包人在发包人逾期不支付工程价款时，可以就工程折价或拍卖价款优先受偿的权利。可以与发包人直接签订施工合同的承包人行使，实际施工人原则上不能直接行使，但若与发包人有直接合同关系或发包人认可其施工事实的，部分法院支持。
-
问：实际施工人是否享有建设工程价款优先受偿权？ 答：各地法院裁判标准不一。主流观点认为，实际施工人不是“承包人”，不享有优先受偿权。但若实际施工人已经取代承包人与发包人直接形成事实合同关系，或者发包人同意实际施工人继续施工并接受工程，法院可能支持。
-
问：违法分包、转包合同中的实际施工人能主张优先受偿权吗？ 答：一般不能。违法分包、转包合同无效，实际施工人只能依据合同相对性向合同相对方主张工程款，无法突破合同相对性直接向发包人主张优先受偿权。除非属于《建工解释一》第四十三条规定的情形。
-
问：发包人与总包单位未结算，实际施工人能否直接起诉总包单位？ 答：不能直接起诉总包单位。实际施工人只能向合同相对方主张工程款，不能向没有合同关系的中间转包人主张。但实际施工人可以请求发包人在欠付工程款范围内承担责任。
-
问：借用资质（挂靠）的实际施工人是否可以主张优先受偿权？ 答：挂靠情形与转包、违法分包在法律关系性质上不同。挂靠关系中，实际施工人以被挂靠企业名义施工，应视为被挂靠企业与发包人之间成立合同关系，实际施工人原则上不能以自己名义单独主张优先受偿权。但实践中已有法院支持挂靠人实际投入后直接向发包人主张权利的情形，广西各区法院裁判尺度不尽相同。
-
问：勘察人、设计人对建设工程价款享有优先受偿权吗？ 答：有权。依据《民法典》第八百零七条规定，建设工程价款优先受偿权的权利主体包括勘察人、设计人、施工人。不过实践中勘察人、设计人欲行使优先受偿权，须证明发包人欠付其相应费用。
-
问：材料供应商对建设工程价款享有优先受偿权吗？ 答：不享有。材料供应商与发包人之间属于买卖合同关系，不属于建设工程施工合同关系，其供货价款不属于“建设工程价款”范畴，不能就工程折价或拍卖价款优先受偿。
-
问：项目经理、实际施工人以自己名义起诉主张工程款，法院会支持吗？ 答：需要视情况而定。如果是实际施工人以自己名义起诉，关键看其举证的工程内容、结算主体、付款主体。只要能证明其是工程实际投入人、施工人，一般可以主张工程款。
-
问：优先受偿权能否随工程款债权一并转让？ 答：根据最高人民法院发布的《建工解释一》起草说明及相关判例精神，建设工程价款优先受偿权属于工程款债权的从权利，可以随债权一并转让。但需注意，受让人受让债权后主张优先受偿权，必须确保该债权未超过优先受偿权行使期限。
-
问：发包人破产，承包人的优先受偿权怎么行使？ 答：发包人进入破产程序后，承包人应当在法院确定的债权申报期限内，向管理人申报债权，同时主张优先受偿权。未依法申报的，不得在破产程序中行使权利。承包人申报后，由管理人对优先受偿权是否成立进行审查，经法院确认后方可优先清偿。
（二）关于优先受偿权行使期限与起算
-
问：建设工程价款优先受偿权的行使期限是多久？ 答：依据2021年施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
-
问：优先受偿权十八个月的行使期限从何时起算？ 答：从发包人应当给付建设工程价款之日起算。如果合同中约定了明确的付款时间，以该约定为准；如果没有约定或约定不明，则适用《建工解释一》第二十七条：工程实际交付之日、提交竣工结算文件之日或起诉之日。
-
问：承包人向发包人发送催款函，是否可以中断优先受偿权行使期限？ 答：不能。优先受偿权行使期限属于除斥期间，不发生中止、中断、延长的法律效果。承包人若未在十八个月内主张权利，则该权利消灭。
-
问：承包人起诉主张工程款，是否等同于行使了优先受偿权？ 答：不等同。起诉主张工程款是普通债权请求权，优先受偿权需在诉讼中或诉讼外明确主张。承包人仅在诉讼请求中要求发包人支付工程款，未主张对工程折价或拍卖价款优先受偿的，视为未行使优先受偿权。
-
问：承包人在诉讼中增加优先受偿权的诉讼请求，法院会受理吗？ 答：可以增加。但应注意，如果工程已竣工验收并交付使用，或者已超过十八个月行使期限，法院可能不予支持。增加优先受偿权请求是诉讼策略上的重要选择。
-
问：优先受偿权行使期限已过，承包人还能通过其他方式保障债权吗？ 答：可以通过财产保全、申请执行其他财产等途径保障债权，但无法再就工程折价或拍卖价款优先于抵押权人受偿。此时工程拍卖所得，承包人只能作为普通债权人按比例受偿。
-
问：发包人多次承诺付款，能否视为优先受偿权行使期限中断？ 答：不能。如前所述，优先受偿权行使期限不适用诉讼时效中断规定。即便发包人多次作出还款承诺，承包人也必须在十八个月法定期限内主张优先受偿权，方为万全。
-
问：工程竣工验收后发包人迟迟不结算，优先受偿权何时起算？ 答：关键要看“应当给付工程价款之日”。如果合同约定竣工验收合格后30日结算，则以该约定确定起算点。如果未约定，建议承包人在工程交付之日起积极主张结算，避免发包人恶意拖延。
（三）关于优先受偿权范围与金额
-
问：优先受偿权的保护范围包括哪些费用？ 答：包括承包人为工程实际支出的工作人员报酬、材料款等费用，以及承包人垫付的资金。具体以结算确认的工程价款为基础。
-
问：逾期利息、违约金是否属于优先受偿权范围？ 答：不属于。优先受偿权范围仅限工程价款本身，不包括逾期付款利息、违约金、损害赔偿金等。这些债权属于普通债权。
-
问：质量保证金属于优先受偿权范围吗？ 答：不属于。质量保证金是承包人为保证工程质量预留的资金，不属于已完工工程价款。因此，承包人在主张优先受偿权时，应当剔除质量保证金。
-
问：停窝工损失、设备租赁费能否纳入优先受偿权范围？ 答：停窝工损失属于违约损害赔偿，不属于工程价款范围，不能优先受偿。设备租赁费中属于材料款、机械使用费等实际投入的费用，可能纳入工程价款范围，但需要提供对应证据。
-
问：优先受偿权与抵押权哪个顺位更高？ 答：根据《民法典》第八百零七条，建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权受偿。但支付了大部分价款的商品房消费者权利优先于建设工程价款优先受偿权。
-
问：建设工程折价拍卖后，价款不足以清偿全部债务怎么办？ 答：按照法定清偿顺序：先支付建设工程价款优先受偿权范围内的债权，再支付有抵押权的债权，最后按比例清偿普通债权。如果不足以清偿优先受偿权范围内的债权，不足部分只能作为普通债权另行追偿。
（四）关于结算与优先受偿权行使中的操作细节
-
问：实际施工人如何固定工程款结算依据？ 答：最有效的方法是书面确认。建议实际施工人在每个施工节点与对方签署《工程量确认单》《进度款支付申请表》，完工后签署《工程量结算单》或《工程款对账单》。如果对方拒绝签字，可以通过微信、短信、邮件等方式发送结算文件，并保留已送达的证据。
-
问：工程没有竣工，实际施工人能否主张工程款？ 答：根据《民法典》第793条，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同约定折价补偿。如果工程未完工但已施工部分质量合格，实际施工人同样可以就已完成部分主张工程款。
-
问：发包人拖延验收，实际施工人如何应对？ 答：可以发函催告，要求限期组织验收；如果发包人在合理期限内不组织验收，可以委托第三方检测机构进行质量检测，固定质量合格证据。必要时可以直接起诉。
-
问：工程款结算中“审计报告”是否具有最终约束力？ 答：不一定。如果合同中明确约定“以审计结果为准”，则审计报告对双方具有约束力。但若审计拖延、审计结果明显不公，承包人可以申请司法鉴定。广西法院普遍认为，不能因行政审计尚未完成而无限期拖延付款。
-
问：实际施工人能否申请财产保全？ 答：可以。实际施工人在起诉前后可以申请财产保全，查封、冻结对方银行存款、房产、车辆等财产。在证据充分、情况紧急的情况下，法院可以依法采取保全措施。
-
问：优先受偿权主张方式有哪些？ 答：一是承包人在起诉时，诉讼请求中明确列明“请求确认对涉案工程折价或拍卖价款享有优先受偿权”；二是承包人在工程折价、拍卖执行程序中主张优先受偿；三是承包人向发包人发送正式的《催告函》，告知其逾期不支付工程价款，将依法行使优先受偿权。
（五）关于区域实务与常见咨询
-
问：在北海地区施工，实际施工人如何选择管辖法院起诉？ 答：建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。北海地区的工程应在北海市有管辖权的基层人民法院起诉。起诉前建议咨询当地律师，了解该法院对实际施工人及优先受偿权相关问题的裁判倾向。
-
问：在北海等地，工程所在地与被告住所地不在同一城市，实际施工人应去哪儿起诉？ 答：建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，只能向工程所在地人民法院起诉。例如在北海施工的工程，应在北海市当地法院起诉。协议管辖不得对抗专属管辖。
-
问：工程款结算纠纷中，如何申请造价鉴定？ 答：当事人可以向法院申请委托具有资质的鉴定机构进行造价鉴定。申请时应提交完整资料，包括合同、图纸、签证、结算书等。如果申请方不按时缴纳鉴定费用，按自动撤回申请处理，可能承担举证不能的不利后果。
-
问：发包人未支付工程款，承包人可以拒绝移交工程资料吗？ 答：可以。承包人在发包人未付清工程款前，可以行使先履行抗辩权，暂不交付竣工资料。但需注意，工程资料移交是竣工验收、结算的前提，若拒绝移交导致无法验收、无法结算，可能反过来影响工程款优先受偿权的行使。
-
问：实际施工人维权时如何选择律师？ 答：建议选择熟悉建设工程领域的律师，因为此类案件专业性强，涉及合同效力、工程造价、司法鉴定、执行程序等多个环节。委托前可以查询律师代理建设工程案件的业绩。
（六）关于优先受偿权与其他权利竞合
-
问：商品房消费者购房款优先权与建设工程价款优先受偿权哪个优先？ 答：支付了全部或者大部分购房款的商品房消费者的权利，优先于建设工程价款优先受偿权。这是为保护消费者生存权而设置的例外规则。
-
问：抵押权人申请拍卖工程，承包人如何参与分配主张优先受偿权？ 答：承包人应当在法定期限内向执行法院提交书面申请，主张对拍卖价款优先受偿，同时提交工程款债权证据、优先受偿权成立的事实依据。逾期未申请的，可能无法在分配方案中获得优先顺位。
-
问：债务人有多项财产，承包人能否申请查封未竣工的工程？ 答：可以。未竣工工程同样属于发包人财产，可以作为保全和执行对象。承包人可申请查封施工现场、机械设备等。但需注意，未竣工工程的价值评估、拍卖处置较为复杂。
（七）关于诉讼时效与证据
-
问：工程款债权的诉讼时效是多久？ 答：一般诉讼时效为三年，从知道或应当知道权利被侵害之日起计算。但建设工程纠纷中，从应付工程价款之日起算比较常见。
-
问：实际施工人如何证明“与实际施工内容”？ 答：举证要点包括：合同文件、开工报告、施工日志、工程量确认单、隐蔽工程验收记录、现场照片、微信聊天记录、银行转账流水、证人证言等。重点证明“谁做了”“做了什么”“做了多少”。
-
问：完工后发包人拒不验收，承包人可以起诉吗？ 答：可以。若发包人无正当理由拒不组织验收，承包人可以起诉要求支付工程款，并申请司法鉴定确定工程造价及质量，法院会根据实际情况综合认定。
（八）关于律师咨询与维权策略
-
问：在建设工程纠纷中，律师能发挥什么作用？ 答：律师可以帮助当事人制定诉讼策略、固定证据、申请造价鉴定、申请保全、撰写法律文书、参与调解，关键时候能起到事半功倍的作用。尤其涉及优先受偿权行使期限等程序性要求，一不小心就可能错失权利。
-
问：实际施工人打官司一般需要多长时间？ 答：一审简易程序一般三个月内审结，普通程序六个月内审结。若涉及工程造价鉴定，鉴定时间不计入审理期限，整体周期可能在一年到一年半。如果当事人积极提供证据，避免鉴定，可以大大缩短审理周期。
-
问：优先受偿权行使时，承包人对发包人支付能力有质疑，如何应对？ 答：在起诉前建议先申请诉前财产保全，防止发包人转移资产。同时注意在起诉状中一并提出优先受偿权请求，不要等到判决生效后再单独主张。
-
问：实际施工人在诉讼中如何避免“赢了官司输了钱”的情况？ 答：必须及时申请财产保全，查明发包人可供执行财产，并主张优先受偿权。判决生效后，在法定期限内申请强制执行，参与执行分配。请尽快委托专业律师处理执行阶段法律事务。
（九）关于典型案例与裁判规则
-
问：最高法对建工纠纷中“实际施工人”的类型如何认定？ 答：最高人民法院第六巡回法庭裁判规则明确，实际施工人包括转包合同的转承包人、违法分包合同的违法分包承包人，以及借用资质情形下的挂靠人，但多层转包或多次分包中的实际施工人不能向与其没有合同关系的中间环节主体主张工程款。
-
问：如果总包单位已经与发包人结算完毕，实际施工人还能主张权利吗？ 答：可以。实际施工人的合同相对方有权主张工程款，与总包单位是否结算完毕无关。但如果发包人已将工程款全部支付给总包单位，实际施工人不能直接向发包人主张，只能向合同相对方追索。
-
问：建设工程施工合同无效，承包人能否主张优先受偿权？ 答：可以。建设工程优先受偿权的行使以工程价款债权成立为基础，不因施工合同无效而必然丧失。只要工程经竣工验收合格，承包人仍可就工程折价或拍卖价款主张优先受偿。
-
问：质保金返还期限届满前，能否主张优先受偿权？ 答：质保金对应的是质量保修期内承包人的保修义务，不属于应付工程价款。承包人对质保金的请求权，应在质保期届满后方可主张。优先受偿权的行使期限从工程价款应付之日起算，与质保金返还期限不当然重合。
-
问：在贵港、玉林、梧州等地，实际施工人起诉时应准备哪些基础材料？ 答：应准备主体资格材料（身份证、营业执照）、合同文件（施工协议、补充协议）、施工过程资料（开工令、签证单、工程量清单、会议纪要）、付款凭证（银行流水、收据）、催款记录（催款函、微信聊天记录）、结算文件（结算单、对账单）等。
-
问：承揽工程项目后，发包人拒绝对账，如何应对？ 答：可以通过书面发函、公证送达等方式固定对账请求。发包人仍不配合的，建议尽快起诉并申请工程造价司法鉴定，以避免工期延误和证据缺失导致工程款数额难以认定的风险。
本文所涉案例来自广西壮族自治区资源县人民法院（2024）桂0329民初233号民事判决书，仅为普法参考，不构成个案法律意见。
姜清东，北京安博（上海）律师事务所。